MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1: TARAFLAR
1.1 SATICI:
Ticaret Adı: Murat İlhan
Ofis Adresi: Balkiraz Mahallesi Esenler Caddesi 3/19 Mamak Ankara
Telefon: +90 0507 320 23 64
Satıcı e-posta adresi: info@opendigitalgallery.com
1.2 ALICI:
Alıcı, www.opendigitalgallery.com alışveriş sitesinde alışveriş yapan, müşteri olarak anılan kişidir. Alıcı tarafından kayıt sırasında veya kayıtlı olmayan alımlarda sağlanan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
1.3 ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Ürün, alıcının siparişine özel olarak üretilmektedir.
1.4 VERGİLER DAHİL TOPLAM TESLİM FİYATI
Sipariş edilen ürünün satış fiyatı özelliklerine göre değişir. KDV dahil teslim fiyatı, toplam satış tutarıyla birlikte web sitemizde açıkça belirtilmiştir. Anlaşmazlık durumunda fatura bilgileri esas alınacaktır.
MADDE 2: KONU
2.1. Bu sözleşmenin konusu, www.opendigitalgallery.com adresinden elektronik olarak sipariş edilen ve 1.3 ve 1.4. maddelerde belirtilen ürünün satışı ve teslimatı ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektir. Bu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun No. 4077 ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği'ne uygun olarak gerçekleşir.
2.2. Alıcı, ürünün kendi siparişine göre üretildiğini ve üretim kaynaklı kusurlar dışında iade edilemeyeceğini kabul eder ve bu sözleşmenin okunduğunu ve onaylandığını belirten bölümü işaretleyerek bu sözleşmenin kabul edildiğini beyan eder.
MADDE 3: ÜRÜN TESLİMATI
- Ürün, alıcı tarafından talep edilen adrese teslim edilir. Ürün teslimatı kargo şirketleri tarafından gerçekleştirilir. Alıcı, malı teslim almadan önce incelemeli ve kusurlu veya hasarlı mal durumunda ürünü kargodan teslim almamalıdır.
MADDE 4: TESLİMAT MALİYETİ VE PERFORMANS
4.1. Teslimat masrafları: Alıcı tarafından karşılanır. Kargo ücreti satın alma sırasında tahsil edilir.
4.2. Alıcı sorumluluğu: Alıcı, teslimat sırasında adreste bulunmasa bile satıcının yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. Alıcının ürünü teslim almakta gecikmesinden kaynaklanan herhangi bir hasar alıcının sorumluluğundadır.
4.3. Üretim ve Teslimat: Ürünler sipariş üzerine üretilir ve üretim 2 iş günü içinde tamamlanır. Satıcı, kargo şirketinin neden olduğu gecikmelerden sorumlu değildir.
4.4. Üretim İmkanı Yokluğu: Satıcı, talep edilen ürünü üretmenin mümkün olmadığını düşünüyorsa, alıcı bilgilendirilir. Teslimat ödeme şartına tabidir ve ödenmemesi satıcının yükümlülüğünden kurtarır.
MADDE 5: ALICI BEYANLARI VE TAHHÜTLERİ
5.1. İnceleme: Alıcı, teslimatın ardından kargo şirketi temsilcisinin yanında ürünü incelemelidir. Hasarlar belgelenmeli ve ürün kabul edilmemelidir.
5.2. Koruma: Teslimattan sonra ürünü koruma sorumluluğu alıcıya aittir.
5.3. Cayma Hakkı Yok: Özel ürünler iade edilemez ve alıcı, cayma hakkını kullanamaz.
5.4. Kusurlu Ürün: Kusurlu bir ürün alındığında, alıcı 7 iş günü içinde satıcıyı bilgilendirmelidir. Kusurların fotoğrafları gönderilmeli ve onaylanması durumunda satıcı değişim düzenler.
MADDE 6: SATICI BEYANLARI VE TAHHÜTLERİ
6.1. Ürün Kalitesi: Satıcı, belirtilen niteliklere uygun, sağlam ve eksiksiz bir ürün teslim etmekle sorumludur.
6.2. Cayma Hakkı Yok: Satıcı, özel ürünler için cayma hakkının bulunmadığını beyan eder.
6.3. Üretim İmkanı Yokluğu: Satıcı, üretimin mümkün olmadığını düşünüyorsa, alıcıyı bilgilendirir. Ödemenin yapılmaması satıcının yükümlülüğünü ortadan kaldırır.
MADDE 7: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLIKLERI
- Teknik özellikler, ölçüler, renkler ve toplam fiyat, ürün tanıtım sayfasında ve faturada belirtilenlerle aynıdır. Satıcı, fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.
MADDE 8: ÜRÜN NAKİT FİYATI
- Nakit fiyat faturada bulunmaktadır.
MADDE 9: CAYMA HAKKI
9.1. Alıcı, teslim tarihinden itibaren üç (3) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, satıcıyı cayma hakkını bildirir bildirmez ürünü on (10) gün içinde iade etmelidir. Özel malzemeler için cayma hakkı kullanılamaz.
9.2. Cayma hakkını kullanmak için yazılı bildirim satıcıya üç (3) gün içinde gönderilmeli ve ürün kullanılmamış olmalıdır.
MADDE 10: CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI ÜRÜNLER
- Cayma hakkının kullanılamayacağı ürünleri ve hizmetleri listeler.
MADDE 11: TEMERRÜT VE HUKUKİ SONUÇLAR
- Alıcı tarafından temerrüt durumunda, hukuki sonuçlar belirtilmiştir.
MADDE 12: YETKİLİ MAHKEME
- Anlaşmazlıklar Tüketici Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemeleri'nde çözülebilir.
MADDE 13: ETKİLİLİK
- Alıcı, ödeme tamamlandığında kabul edilmiş sayılır.
MADDE 14: SORUNLU ÜRÜN DEĞİŞİM SÜRECİ VE KOŞULLARI
- Hasarlı veya kusurlu ürün değişim işlemleri için prosedürler belirtilmiştir.
Ödeme aşamasında 'Mesafeli Satış Sözleşmesi/Ön Bilgilendirme Formu'nu okuduğunu ve onayladığını beyan eden Alıcı, siparişin ödemesini tamamladığında bu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Satıcı, sitenin üzerinden bu sözleşmenin okunduğuna ve Alıcı tarafından kabul edildiğine dair onay alınmadan sipariş verilememesini sağlamak için yazılım düzenlemeleri yapma yükümlülüğündedir.
